鄄城锂电池正极材料数字化转型建设项目安装工程第一标段

SDF—2019—0002

**省建设工程施工合同

****建设厅 ****管理局

第一部分合同协议书

发包人(全称): 鄄 城 县 恒 腾 投 资 开 发 有 限 公 司

承包人(全称): ****

根据《中华人民**国民法典》《中华人民**国建筑法》等 法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公**诚实信用的原则， 双方就 **锂电池正极材料数字化转型建设项目安装工程第一标 段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一 、工程概况

1.工程名称：**锂电池正极材料数字化转型建设项目安装工程 第一标段。

2. 工程地点：**县苏北**、雷泽大道东、**路西。

3. 工程立项批准文号： **** 。

4.资金来源： 自 筹 资 金。

5.工程内容：主要包括前处理车间变配电室等工程施工，具体内 容详见招标人发布的图纸、工程量清单及其他全部相关资料。

6.工程承包范围：

工程量清单内的所有工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：2026 年02 月12日。

计划竣工日期：2026 年04 月 1 2日 。

工期总日历天数：60日历天。工期总日历天数与根据前述计划开

竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三 、质量标准

工程质量符合国家现行施工质量验收规范合格标准。

四 、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写)贰仟叁佰捌拾壹万陆仟陆佰柒拾肆元肆角贰分 (￥****6674.42元);

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写) / (￥ / 元);

(2)暂估价金额：

人民币(大写) / (￥ / 元);

(3)暂列金额：

人 民 币 ( 大 写 ) 贰佰壹拾柒万叁仟玖佰捌拾陆元整(￥:

****986.00元);

(4)技术服务费：

人民币(大写) / (￥. / 元)。

2. 合同价格形式： 固定单价合同。

五 、项目经理

承包人项目经理： 曲爽。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；

(2)投标函及其附录；

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6) 图纸；

(7)已标价工程量清单或预算书；

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同 文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补 充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合 同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资 金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保 工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修 期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人****政府行政管理部门关于工程款分账 管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4. 发包人****政府行政管理部门要求，加强施工扬 尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺 不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相 同 。

九 、签订时间

本合同于 2026 年 2 月 11 日签订。

十、签订地点

本合同在****签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合 同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签订之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份 ，

承包人执 贰 份 。

发包人： (盖章)

法定代表人或委托代理人：

(签字或盖章)

组织机构代码：913********497390A

地 址 ：****管委会4楼

邮政编码： 274600

开 户 银 行 ： ****银行****营业部

账 号： 917********420****8583

承包人： (盖章)

法定代表人或委托代理人

(签字或盖章)

组织机构代码：****1723MA3QXLDF99

地 址 ：**市**县伯乐集镇姜庄行

政村姜庄村东260米路东 邮政编码： 274200 开户银行：****银行****公司**支行

账 号 ： 160********00184410

第二部分通用合同条款

执行**省建设工程施工合同(示范文本)( SDF—2019—0002) 中通用合同条款。

0

第三部分专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.1 合 同

1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计，招标文件，补充协 议，补充条款，施工现场管理有关规定，有关工程洽商，变更以及 现场签证等。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名 称 ：****公司；

资质类别和等级：电力工程监理乙级；

联系电话：0371-****8808 ;

电子信箱： / ;

通信地址：**省**市**区航海中路96号亚新投资大厦

1102室。

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括： 符合通用条款 规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9永久占地包括：

1 . 1 . 3 . 1 0 临 时 占 地 包 括 ： /

o

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民**国建筑法》、 《中华人民**国民法典》及国家现行工程建设有关法律和新政法 规。包括但不仅限于此，有最新版本时执行最新版本。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括： 国家及地方现行的建设工程 施工规范及验收标准。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 执行通用合同条款1.5条款。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工日期七天前；

发包人向承包人提供图纸的数量： 发包人向承包人提供肆份图 纸。如需增加图纸份数，发包人可代为复制，复制费用由承包人承 担；

发包人向承包人提供图纸的内容： 经审定的施工图纸及相关内 容。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计，施工技术措 施和施工进度计划等；

承包人提供的文件的期限为： 根据发包人书面要求；

承包人提供的文件的数量为： 根据发包人书面要求；

承包人提供的文件的形式为： 根据发包人书面要求；

发包人审批承包人文件的期限： 根据发包人书面要求。

1.6.5现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 承包人应在施工现场保留一套完整 图纸供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批 准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和 决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：****办公室或发包人 所在地固定办公地点；

发包人指定的接收人为： 发包人项目负责人(或书面委托人)。

承包人接收文件的地点： 项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为： 曲 爽。

监理人接收文件的地点： ****办公室或发包人所在 地固定办公地点；

2

监理人指定的接收人为：李冰。

1.10交通运输

1.10.1出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 执行通用合同条款1.10.1规定。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 同施工场地边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和 交通设施的约定： 执行通用合同条款1.10.3规定。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其 他有关费用由 承包人 承担。

1.11知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行 编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类 似性质的文件的著作权的归属： 执行通用合同条款1.11.1条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用合同 条款1.11.1条款。

1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行 通用合同条款1.11.2条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 执行通用合同 条款1.11.2条款。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密 的使用费的承担方式： 执行通用合同条款1.11.4条款 。

1.13工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被 认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正， 并相应调整合同价格：

(1)工程量清单存在缺项、漏项的；

(2)工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围 的；

(3)未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2.发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓 名： 薛 琮 山 ;

身份证号： /

职 务：_ ;

联系电话： 0530-****967 ;

电子信箱：****@126.com ;

通信地址： ****开发区管委会办公楼四楼。

发包人对发包人代表的授权范围如下： 以发包人书面通知为准。

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开 工 前 7 天 。

2.4.2提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： 执行通用合 同条款2.4.2条款。

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： /

发包人是否提供支付担保： 否

0

3.承包人

3.1承包人的一般义务

(9)承包人提交的竣工资料的内容： 按照合同约定施工范围内 的内容。

承包人需要提交的竣工资料套数： 按发包人及相关主管部门的 要求执行。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 根据发包人要求及地方相关 主管部门的要求执行。

承包人提交的竣工资料形式要求： 根据发包人要求及地方相关 主管部门的要求执行。

(10)承包人应履行的其他义务： 双方另行约定。

3.2项目经理

3.2.1项目经理：

姓 名 ： 曲 爽

身份证号： 372********9135616 ;

建造师执业资格等级： 机 电 工 程 贰 级 :

建造师注册证书号： 鲁237********48546;

建造师执业印章号： ;

安全生产考核合格证书号： 鲁 建 安B ( 2 0 2 1 ) 8 0 3 6 2 0 4 ;

联系电话： 138****4477 ;

电子信箱： / ;

通信地址： **省**市**县伯乐集镇姜庄行政村姜庄村东

260米路东；

承包人对项目经理的授权范围如下： 代表承包人负责履行合同。 关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 不少于22天 。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证 明的违约责任： 罚 款 5 0 0 0 元 至 1 0 0 0 0 元

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：1天以内(含 1天)罚款1000元，2天以上(含2天)或累计超过5天罚款2000 元，视情节轻重决定是否更换项目经理 。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 罚款5000元至 10000元。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 罚款 5000元至10000元。

3.3承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的 期限： 开 工 前 七 天。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责

任： 罚 款 1 0 0 0 元 至 5 0 0 0 元o

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 执行

通用合同条款3.3.4条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 执行通用 合同条款3.3.5条款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 罚款 1000元至5000元。

3.5 分 包

3.5.1分包的一般约定

禁止分包的工程包括：执行通用合同条款3.5.1条款(钢结构除 外 )。

主体结构、关键性工作的范围： 建筑物主体骨架、支撑和传递 荷载的关键性施工环节。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括： 执行通用合同条款3.5.2条款。

其他关于分包的约定： / o

3.5.4分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： /

o

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用合同条款3.6条款。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保： /

承包人提供履约担保的形式(履约担保****银行 保函、保险保函、****公司担保或履约保证金等任一形式， 发包人不得以任何理由拒绝或限制使用)金额及期限：

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 执行《监理合同》约定 o

关 于 监 理 人 的 监 理 权 限 ： 执 行 《 监 理 合 同 》 约 定

o

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的 约定：执行通用条款4 . 1条款 。

4.2监理人员

总监理工程师：

姓 名： 李 冰 ;

职 务 ：总 监 理 工 程 师 ;

监理工程师注册证书号： ****3185 ;

监理工程师执业印章号： / ;

联系电话： / ;

电子信箱： / ;

通信地址： **省**市**镇小集村7组；

关于监理人的其他约定： /

0

5.工程质量

5.1质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求： / o

5.1.4工程质量创建目标约定： / o

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同 ﹒ 检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应 提 前24 小时提交书面延期要 求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 达到《国家 现行工程施工安全检查标准》以及国家、地方、行业相关规范性要 求。

6.1.4关于治安保卫的特别约定： 执行通用条款6.1.4条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：执行通用条款6.1.4条 款。

6.1.5文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 执行通用合同条款6.1.5条款。

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文

明施工费已包含在合同价款中，按本合同付款方式统一支付。

6.2 环境保护

6.2.1 施工期要认真落实国家有关环境保护的法律、法规和** 省有关法规、政策。

6.2.2 施工期要成立环境保护管理机构，配备环保管理人员。

7.工期和进度

7.1施工组织设计

7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行 通用合同条款。

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： 开工前7日。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改 意见的期限：7 天 内。

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改 意见的期限：7 天 内 。

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前完成。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前完成 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前完成。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水 准点及其书面资料的期限： 开工通知发出后。

7.5 工期延误

7.5.2因承包人原因导致工期延误

本合同所列的工期，除经发包人批准顺延及不可抗力因素导致 工期延误外， 一律不得顺延，季节性施工已包含在工期内，不予顺 延。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

/ 0

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执行通用合同条款7.6条 款。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： L

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： /

0

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 执行通用合同

条款8.4.1条款。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、 规格、数量要求：执行通用合同条款8.6.1条款。

8.8施工设备和临时设施

8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 执行通用合同条款8.6.1。

9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施****试验场所： /

o

施工现场需要配备的试验设备： / o

施 工 现 场 需 要 具 备 的 其 他 试 验 条 件 ： /

9.4现场工艺试验

现 场 工 艺 试 验 的 有 关 约 定 ： /

0

10.变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：执行通用合同条款10.1条款。

10.4变更估价

10.4.1变更估价原则

关于变更估价的约定：因工程变更引起的工程量清单变化或其他 工程数量发生变化时，按照下列规定调整。

①报价文件中已有适用的综合单价项目，执行已有项目的投标 综合单价；②报价文件中有类似的综合单价项目，参照类似项目的 投标综合单价；③报价文件中没有适用或类似的综合单价项目，在 乙方提出书面申请后，由甲方委托的第三方跟踪审计依据现行有关 计价文件规定和市场材料价格进行审定且经甲乙双方认可。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见： L。

10.7.1依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第. / 种方 式确定。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准执行通用 合同条款10.7.2第1种方式。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金是指发包人为可 能发生工程变更而暂列的金额，包括承包人在施工过程中因设计变 更或工程签证引起的增加费用。暂列金是发包人自行确定设立的， 此费用由发包人根据工程实际需要按实际发生使用。

11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市 场 价 格 波 动 是 否 调 整 合 同 价 格 的 约 定 ： 不 予 调 整

o

12.合同价格、计量与支付

12.1合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围： 本采购项目成交价应包括直接费、 间接费、利润、材料设备价差、附着物的清理、垃圾清运费用、代 理服务费以及报价单位根据现场实际情况测算的风险金等所用费

用。供应商的报价要结合本采购项目实际情况，综合考虑项目的工 期等各种风险因素。

2.总价合同。

总价包含的风险范围： /

0

风险费用的计算方法： /

0

风险范围以外合同价格的调整方法： /

o

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额： 0

预付款支付期限： / _o

预付款扣回的方式： _ /

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限： / _o 预付款担保的形式为： / 0

12.3计量

12.3.1计量原则

工程量计算规则：执行通用合同条款12.3. 1条款 o

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定： 按 合 同 约 定 的 付 款 周 期 计 量o

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 执行通用合同条款12.3.3条款o 12.3.4总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： / o

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： 已签约合同价格中的暂列金 额根据实际发生情况计算，如未发生，该项费用从审计结算中扣除。

12.4工程进度款支付

12.4.1付款周期

关于付款周期的约定： 根据施工进度及资金到位情况分批次支 付，完工并验收合格后付款至97%,剩余3%做为质保金，待质保期 (一年)满后无息支付 。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 执行通用合同条款12.4.2条 款。

12.4.4进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限： 0

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： / o

(2)发包人支付进度款的期限：

/ ◎

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

13.验收和工程试车

13.1分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24 小时提交书面延 期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 执行通用合同条款13 .2 .2条款o

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违 约金的计算方法： 执行通用合同条款13 . 2 . 2条款

0

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 执行通用合同条款13.2.5条 款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算

方法为： 0

13.3工程试车

13.3.1试车程序

工程试车内容： 与承包范围 一 致 0

(1)单机无负荷试车费用由 承 包 人承 担；

(2)无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.6竣工退场

13.6.1竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 应在颁发工程接收证书后7日内 按通用条款要求对施工现场进行清理完成竣工退场，竣工退场费用 由承包人承担。

14.竣工结算

14.1竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 执行通用合同条款14.1条 款。

竣工结算申请单应包括的内容： 执行通用合同条款14. 1条款。

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 执行通用合同条款14.2条 款。

发包人完成竣工付款的期限：执行通用合同条款14.2条款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用合同 条款14.2条款。

14.5最终结清

14.5.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 根据工程结算需要。

承包人提交最终结算申请单的期限： 执行通用合同条款14.5.1 条 款。

14.5.2最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的 期限： 0

(2)发包人完成支付的期限： / 0

15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺 陷 责 任 期 的 具 体 期 限 ： 1 2 个 月

o

15.3质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。在工程项目竣 工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得 同时预留工程质量保证金。

15.3.1承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 (2)种方式：

(1)质****银行保函、保险保函、融资性担保公 司担保等任一形式),保证金额为：

(2) 3 %的工程款：

(3)其他方式 ： / 。

承包人选择以质****银行保函、保险保函、融资 ****公司担保等任一形式)代替质量保证金的，发包人不得以任 何理由拒绝或限制使用。

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 (2) 种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金 的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式： / o

关于质量保证金的补充约定： -0

15.4保 修

15.4.1保修责任

工程保修期为：执行通用合同条款14.5.1条款，按照工程类别执行 国家统一标准的保修期，保修内容：承包人全部施工的项目 o

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 执行通用合 同条款15.4.3条款 。

16.违约

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 执行通用合同条款16.2.1。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： 执行通用条款16.2.2。

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 执行通用条款16.2.3。

17.不可抗力

17.1不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其 他情形：执行通用合同条款17. 1条款。

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完成款项的支付。

18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定： 执行通用合同条款18.1。

18.3其他保险

关于其他保险的约定： o

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： o

18.7通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 执行通用合同条款 18.7。

20.争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2)种方式解 决：

( 1 ) 向 / 仲裁委员会申请仲裁：

( 2 ) 向 鄄 城 ****法院起诉。

附件1

安全责任书

甲 方 ：****

监理方：****公司

乙 方 ：****

根据《中华人民**国安全生产法》、《建设工程安全生产管 理条例》和有关法律、法规的规定，为确保建设工程的施工安全， 落实安全管理责任，明确职责。依照国家合同法的有关原则，签订 安全责任书，其安全职责如下：

一、甲方职责：

1、向监理方和乙方宣传国家有关安全生产的政策及法律、法规。

2 、负责配合有关部门调查处理乙方发生的安全事故。

3 、 甲方委托监理方对工程的安全进行管理。

二、监理方职责：

1 、监理方负责对乙方生产安全的监督管理，并检查乙方执行 《安全生产法》及安全生产规章制度的情况，及时纠正违规行为；

2 、 监理方负责督促乙方对进场人员的安全教育和特殊工种持 证上岗；

3 、 监理方督促乙方建立健全安全的生产保证体系，施工现场配 备专职安全人员(2名)。

4 、监理方负责对乙方的生活区和施工现场进行安全生产、文明 施工检查，监督乙方对事故隐患和不安全因素及时排查和整顿。

三、乙方职责：

1 、认真贯彻执行《中华人民**国安全生产法》和《建设工程 安全生产管理条例》,遵守各项规章制度，认真组织施工，确保安 全生产。

2 、乙方应建立健全安全生产管理的组织机构，配备不少于2名 专职安全员，必须保证施工现场有跟班安全员。

3、乙方必须达到安全事故零伤亡的控制指标。

4、乙方必须严格遵守消防安全的有关规定，确保不发火灾事故；

5 、乙方必须在签订合同后十五日内，将营业执照、施工资质证 书、法人代表证书和法人委托书、安全生产许可证、组织机构、专 职安全员名字、特殊工种人员名单和相关证件复印交监理方存查。

6、乙方应建立施工安全生产责任制，落实施工现场的安全管理。 坚持定期或不定期的安全检查，及时整改和消除事故隐患与不安全 因素，并有记录备查。

7 、乙方必须编制施工安全技术措施，并逐级进行交底，并签字 确认备查。

8 、乙方必须严格做到安全文明施工，配备发放劳动保护用品， 并保证作业人员正确使用和佩戴。

9 、乙方必须对作业人员进行安全知识和安全技能教育，对特殊 工种作业人员进行专业培训，取得“特殊工种操作证”后才能上岗。

10 、乙方应按《安全生产法》的规定，制定生产安全事故应急 救援预案。

11 、乙方发生伤亡事故时，必须及时报告，并积极抢救伤员， 保护好事故现场，做好善后处理工作。

12 、因乙方责任发生的安全事故，所造成的一切损失由乙方自 行承担。

四 、其它约定

本责任书一式拾份：甲方、乙方各执肆份，监理方贰份，具有

同等法律效力。

甲方(盖章):

业主代表：

监理方(盖章):

总监理工程师：

乙方(盖章)

法人代表：

2026年2月11日

附件2

工程质量保修书

发包人(全称): ****

承包人(全称): ****

发包人和承包人根据《中华人民**国建筑法》和《建设工程 质量管理条例》及有关规定，经协商一致就**锂电池正极材料数 字化转型建设项目安装工程第一标段 (工程全称)签订工程质量保 修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担 工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工 程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系 统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定 的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

在保修期内，如果出现质量问题，承包人应当对这些部分的质 量问题负责并进行修复。如果施工单位未能履行保修义务，发包方 有权要求其承担相应责任。

二 、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修 期如下：

1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使

用年限；

2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为 5 年：

3 . 装修工程为 2 年：

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年：

5. 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期：

6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年：

7. 其他项目保修期限约定如下： /

o

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验 收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责 任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之 日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人 可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立 即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管 理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，

采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人 提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / o

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署， 作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

承包人(盖章):

法定代表人或委托代理人 ： 法定代表人或委托代理人：

(签字或盖章) (签字或盖章)

地 址 ：****管委会4楼 地 址 ：**市**县伯乐集镇姜庄行

政村姜庄村东260米路东

电 话： 0530-****678 电 话： 180****9250

传 真： 0530-****678 传 真：

开 户 银 行 ：****银行****营业部 开 户 银 行 ：****银行****公司**支行 账 号： 917********420****8583 账 号 ： 160********00184410

邮政编码： 274600 邮政编码： 274200

附件3

不拖欠农民工工资承诺书

致 ：****

我单位承建的**锂电池正极材料数字化转型建设项目安装工 程第一标段，根据《中华人民**国民法典》、《中华人民**国 建筑法》及国家、省、市关于杜绝拖欠工人(包括农民工)工资的 要求，为保证合同正常履约，确保实现工程质量和工期目标，我公 ****公司承诺：

1.我公司保证每月及时足额支付施工人员(包括农民工)工资， 不以任何借口拖延，并接受贵方的监督和检查。

2.****公司存在拖欠参加本工程项目施工的工人(包括 农民工)工资行为，我公司保证将无条件筹集资金立即发放所拖欠 的工人(包括农民工)工资，并接受贵方的任何针对性的惩罚措施。

3.我公司承诺一切关于拖欠工人(包括农民工)工资的情况，我

公司将无条件接受贵方代扣本工程的工程款项支付给工人(包括农

民工)的权利，并承担由此造成的责任。

承 诺 人 ( 盖 章 ) :

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)

2026年2月 11